Getypte brief of reglementair besluit (doorslag), waarschijnlijk onderdeel van een groter contract of bestek.
Origineel
Getypte brief of reglementair besluit (doorslag), waarschijnlijk onderdeel van een groter contract of bestek. -4-
II. 1. Wanneer de wijze van aanvoer van materialen en brandstoffen tot op het werkterrein, welke op het tijdstip der aanbesteding als normaal kon worden beschouwd, niet meer mogelijk is, wordt door de Directie, den aannemer gehoord, voor beide partijen bindend bepaald, welke de meerdere kosten van den aanvoer onder de gewijzigde omstandigheden zijn. Deze meerdere kosten worden ten volle aan den aannemer vergoed.
2. Op het vervoer van grond en zand, voor zoover deze materialen moeten dienen voor de uitvoering van een grondwerk, is het in de vorige alinea bepaalde niet van toepassing.
III. 1. Indien tijdens de uitvoering van het werk de aannemer van oordeel is, dat hij schade lijdt, doordat de wijze van uitvoering, waarop ten tijde van de aanbesteding is en mocht worden gerekend, ten gevolge van den oorlogstoestand geen toepassing meer zal kunnen vinden en hierop redelijkerwijze niet behoefde te worden gerekend, dan doet hij hiervan zoo spoedig mogelijk, doch binnen 10 dagen nadat de gewijzigde toestand is ingetreden, mededeeling aan de Directie.
2. De aannemer is na het verzenden van een in het vorige lid bedoelde mededeeling verplicht, alle medewerking te verleenen, waaronder begrepen inzage te geven van zijn administratie aan de Directie of aan een nader door haar aan te wijzen vertegenwoordiger, om de veroorzaakte hoogere kosten te bepalen.
3. In deze hoogere kosten zal den aannemer in het algemeen een tegemoetkoming worden gegeven, groot 85% dezer kosten. In zeer bijzondere gevallen, als de aannemer door het voor zijn rekening blijvende deel der hoogere kosten onevenredig zwaar mocht worden getroffen, kan dit percentage hooger worden gesteld.
4. In aanvulling van het in de drie vorige leden bepaalde zal schade wegens het tijdelijk buiten gebruik blijven of langer beschikbaar moeten blijven van materieel en wegens verhooging van de administratie- en directiekosten niet vergoed worden.
LE.
Schr.P.W., ASd, Het document bevat aanvullende voorwaarden voor aannemingsovereenkomsten tijdens een buitengewone situatie. De kernpunten zijn:
* Compensatie voor transport: Artikel II regelt dat extra kosten voor de aanvoer van materialen en brandstoffen door onvoorziene omstandigheden volledig worden vergoed aan de aannemer, behalve voor grondverzet.
* Risicodeling door oorlog: Artikel III behandelt schade door wijzigingen in de uitvoeringsmethode als direct gevolg van de "oorlogstoestand". Hierbij is sprake van risicodeling: de aannemer krijgt doorgaans 85% van de extra kosten vergoed, maar draagt zelf 15% risico.
* Bewijslast en termijn: De aannemer moet binnen 10 dagen melding maken van de gewijzigde situatie en volledige inzage geven in de boekhouding om de extra kosten aan te tonen.
* Uitsluitingen: Indirecte schade, zoals het stilliggen van materieel of verhoogde bureaukosten, komt expliciet niet voor vergoeding in aanmerking. Dit document stamt uit de periode van de Duitse bezetting van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. De term "oorlogstoestand" verwijst naar de ontwrichte economische en logistieke situatie. Voor de overheid (waarschijnlijk de gemeente Amsterdam, gezien "ASd") was het noodzakelijk om lopende of nieuwe bouwprojecten mogelijk te houden ondanks de enorme prijsstijgingen en schaarste van materialen. De regeling vertoont sterke gelijkenissen met de destijds geldende Rijksregelingen voor de verrekening van prijsstijgingen en oorlogsschade bij overheidsaanbestedingen. De afkorting "Schr.P.W., ASd" verwijst vermoedelijk naar een "Schrijven van Publieke Werken, Amsterdam". Gemeente Amsterdam Publieke Werken